Nutzungsbedingungen für die Website
Inhalt
1. Geltungsbereich und Zustimmung
(1) Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der unter der Domain von Maly Development abrufbaren Website sowie etwaiger darüber bereitgestellter Online-Funktionen (z.B. Kontaktformular, Kundenbereich).
(2) Durch den Zugriff auf diese Website oder ihre Nutzung erklärst du dich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden. Wenn du den Bedingungen nicht zustimmst, darfst du die Website nicht nutzen.
(3) Maly Development behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Maßgeblich ist die jeweils auf der Website veröffentlichte Fassung mit dem dort angegebenen Datum.
2. Nutzung der Website
(1) Die Website darf ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und dieser Nutzungsbedingungen genutzt werden.
(2) Eine Nutzung zu rechtswidrigen Zwecken, zur Störung der Funktionsfähigkeit der Website oder zur unbefugten Erlangung von Daten ist untersagt.
(3) Soweit ein geschützter Bereich (z.B. Kundenportal) bereitgestellt wird, bist du verpflichtet, Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und vor dem Zugriff unbefugter Dritter zu schützen.
3. Inhalte und Urheberrechte
(1) Alle auf dieser Website veröffentlichten Inhalte – insbesondere Texte, Grafiken, Bilder, Designs und Software – sind urheberrechtlich geschützt und, soweit nicht anders gekennzeichnet, Eigentum von Robin Maly – Maly Development.
(2) Jede Verwendung, Vervielfältigung, Bearbeitung oder Weitergabe dieser Inhalte über die gesetzlich zulässige Nutzung hinaus bedarf der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von Maly Development.
(3) Marken, Logos und sonstige Kennzeichen Dritter werden nur zur Beschreibung genutzt und verbleiben im Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
4. Von Nutzern bereitgestellte Inhalte
(1) Soweit Nutzer Inhalte über Formulare, Upload-Funktionen oder ähnliche Features bereitstellen können („Benutzerinhalte"), versichern sie, zur Nutzung und Weitergabe dieser Inhalte berechtigt zu sein und keine Rechte Dritter zu verletzen.
(2) Der Nutzer stellt Maly Development von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer rechtsverletzenden Nutzung der bereitgestellten Inhalte beruhen, einschließlich angemessener Rechtsverfolgungskosten.
(3) Maly Development ist berechtigt, Benutzerinhalte, die gegen diese Nutzungsbedingungen oder geltendes Recht verstoßen, jederzeit zu sperren oder zu löschen.
5. Verbotene Inhalte und Verhaltensweisen
Es ist insbesondere untersagt, über die Website Inhalte zu übermitteln, die:
- Rechte Dritter (z.B. Urheber-, Marken-, Persönlichkeitsrechte) verletzen,
- gegen geltendes Recht verstoßen oder zu Rechtsverletzungen anstiften,
- betrügerisch, irreführend oder täuschend sind,
- verleumderisch, obszön, pornografisch, vulgär oder beleidigend sind,
- Diskriminierung, Rassismus, Hass, Belästigung oder Gewalt fördern,
- Sicherheitsmechanismen der Website umgehen oder technische Störungen verursachen.
6. Haftungsausschluss für Website-Inhalte
(1) Die Inhalte dieser Website wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird jedoch nicht übernommen.
(2) Maly Development haftet für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Website nur nach Maßgabe von Ziffer 7 (Haftungsbeschränkung).
(3) Diese Website enthält ggf. Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte Maly Development keinen Einfluss hat. Für diese fremden Inhalte wird keine Gewähr übernommen; verantwortlich ist jeweils der Anbieter oder Betreiber der Seiten. Bei Kenntnis von Rechtsverletzungen werden entsprechende Links umgehend entfernt.
7. Haftungsbeschränkung
(1) Maly Development haftet auf Schadensersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei:
- Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
- Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit,
- Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), deren Erfüllung die ordnungsgemäße Nutzung der Website überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf.
(2) Bei leicht fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(3) Eine weitergehende Haftung, insbesondere für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn oder Datenverluste, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
(4) Zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften (z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz) bleiben unberührt.
8. Beendigung / Sperrung des Zugangs
Maly Development kann den Zugang zur Website oder zu einzelnen Funktionen jederzeit einschränken oder einstellen, insbesondere bei Wartungsarbeiten, Sicherheitsgründen oder bei Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen. Ein Anspruch auf ständige Verfügbarkeit der Website besteht nicht.
9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Ist der Nutzer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz von Robin Maly ausschließlicher Gerichtsstand.
(3) Gesetzlich zwingende Verbraucherrechte bleiben unberührt.
10. Cookie-Hinweis
Unsere Website verwendet nach aktuellem Stand keine Cookies, die einer Einwilligung bedürfen (insbesondere keine Tracking-, Analyse- oder Marketing-Cookies). Soweit technisch notwendige Technologien eingesetzt werden, erfolgt dies ausschließlich zur Bereitstellung der Website und ihrer Grundfunktionen.
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung.
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Entwicklungsleistungen
Inhalt
1. Geltungsbereich
(1) Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen Maly Development und seinen Auftraggebern über die Erbringung von Entwicklungs-, Design-, Beratungs- und sonstigen IT-Dienstleistungen (z.B. Web- und App-Entwicklung), soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
(2) Die AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
2. Vertragsschluss
(1) Angebote von Maly Development sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind.
(2) Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Auftraggeber ein Angebot von Maly Development schriftlich oder in Textform (z.B. E-Mail) annimmt oder wenn Maly Development mit der Ausführung der Leistung beginnt.
3. Leistungsumfang
(1) Art und Umfang der geschuldeten Leistungen ergeben sich aus dem jeweiligen Angebot, Projektvertrag, Pflichtenheft oder einer sonstigen schriftlichen Leistungsbeschreibung.
(2) Änderungs- und Erweiterungswünsche des Auftraggebers nach Vertragsschluss bedürfen einer gesonderten Vereinbarung und können zu Anpassungen von Vergütung und Terminen führen.
(3) Maly Development erbringt die Leistungen in eigener Verantwortung und nach eigenem technischen Ermessen, unter Berücksichtigung der vereinbarten Anforderungen.
4. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber stellt alle für die Durchführung des Projekts erforderlichen Informationen, Inhalte (z.B. Texte, Bilder, Logos) und Zugänge rechtzeitig, vollständig und in geeigneter Form zur Verfügung.
(2) Der Auftraggeber ist für die Rechte an den von ihm gelieferten Inhalten selbst verantwortlich und stellt Maly Development insoweit von allen Ansprüchen Dritter frei.
(3) Verzögert sich die Leistungserbringung aufgrund fehlender oder verspäteter Mitwirkung des Auftraggebers, verlängern sich vereinbarte Fristen angemessen. Zusätzlich entstehende Aufwände können gesondert berechnet werden.
5. Vergütung und Zahlungsbedingungen
(1) Die Vergütung ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot (Stundensätze, Tagessätze oder Festpreise). Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit anwendbar.
(2) Soweit nicht anders vereinbart, werden Leistungen nach Aufwand abgerechnet. Maly Development ist berechtigt, angemessene Vorschuss- oder Abschlagszahlungen zu verlangen.
(3) Rechnungen sind, sofern nicht anders angegeben, innerhalb von 14 Tagen nach Zugang ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug ist Maly Development berechtigt, gesetzliche Verzugszinsen zu verlangen und weitere Leistungen bis zur Zahlung zurückzuhalten.
6. Termine und Verzögerungen
(1) Leistungs- und Fertigstellungstermine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als solche vereinbart wurden.
(2) Kommt es zu Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt, technischer Störungen, die nicht im Verantwortungsbereich von Maly Development liegen, oder aufgrund nicht oder verspätet erbrachter Mitwirkung des Auftraggebers, verschieben sich Termine entsprechend. Schadensersatzansprüche wegen solcher Verzögerungen sind ausgeschlossen.
7. Abnahme
(1) Soweit die Leistungen werkvertraglichen Charakter haben (z.B. Erstellung einer Website oder App), ist der Auftraggeber zur Abnahme verpflichtet.
(2) Maly Development kann nach Fertigstellung eine Abnahme innerhalb einer angemessenen Frist verlangen. Die Abnahme darf bei nur unwesentlichen Mängeln nicht verweigert werden.
(3) Eine Leistung gilt nach einer angemessenen Frist und Inbetriebnahme durch den Auftraggeber als abgenommen, wenn keine wesentlichen Mängel gerügt werden.
8. Nutzungsrechte
(1) Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, räumt Maly Development dem Auftraggeber nach vollständiger Zahlung ein einfaches, nicht ausschließliches, zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den im Rahmen des Projekts erstellten Arbeitsergebnissen ein, soweit dies zur vertraglich vorgesehenen Nutzung erforderlich ist.
(2) Eine Übertragung der Nutzungsrechte auf Dritte oder Nutzung für andere als die vertraglich vereinbarten Zwecke bedarf einer gesonderten Vereinbarung.
(3) Maly Development bleibt Urheber der erstellten Werke und ist berechtigt, die Ergebnisse in angemessenem Umfang als Referenz zu nennen, sofern der Auftraggeber dem nicht aus wichtigem Grund widerspricht.
9. Gewährleistung
(1) Für werkvertragliche Leistungen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
(2) Der Auftraggeber hat Leistungen nach Bereitstellung unverzüglich zu prüfen und erkennbare Mängel unverzüglich anzuzeigen.
(3) Maly Development ist zunächst zur Nacherfüllung (Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung) berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber nach den gesetzlichen Vorschriften mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
10. Haftung
(1) Maly Development haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Maly Development nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). In diesem Fall ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(3) Eine Haftung für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen sowie sonstige Vermögensschäden ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
(4) Für den Verlust von Daten haftet Maly Development nur, soweit der Auftraggeber durch geeignete und regelmäßige Datensicherungen sichergestellt hat, dass die Daten mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können.
(5) Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit zwingende gesetzliche Regelungen entgegenstehen (z.B. Produkthaftungsgesetz).
11. Vertraulichkeit und Datenschutz
(1) Beide Vertragsparteien verpflichten sich, ihnen im Rahmen des Vertrags bekannt werdende vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei geheim zu halten und sie nur für die vertraglich vereinbarten Zwecke zu verwenden.
(2) Maly Development verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere DSGVO) und der jeweils gültigen Datenschutzerklärung.
12. Laufzeit und Kündigung
(1) Projektverträge enden mit Erbringung der geschuldeten Leistung und ggf. Abnahme.
(2) Dauerschuldverhältnisse (z.B. Wartungs- oder Supportverträge) können vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende gekündigt werden.
(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn eine Partei trotz Abmahnung schuldhaft gegen wesentliche Vertragspflichten verstößt.
13. Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz von Maly Development.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Stand: März 2026
Terms of Use for the Website
Contents
1. Scope and acceptance
(1) These terms of use govern the use of the website available under the domain of Maly Development as well as any online functions provided through it (e.g. contact form, client area).
(2) By accessing or using this website, you agree to these terms of use. If you do not agree to the terms, you may not use the website.
(3) Maly Development reserves the right to amend these terms of use at any time with effect for the future. The decisive version is the one published on the website at the time, bearing the date stated there.
2. Use of the website
(1) The website may only be used within the framework of statutory provisions and these terms of use.
(2) Use for unlawful purposes, to disrupt the functionality of the website, or to obtain data without authorisation is prohibited.
(3) Insofar as a protected area (e.g. client portal) is provided, you are obliged to keep access data confidential and to protect it against access by unauthorised third parties.
3. Content and copyright
(1) All content published on this website — in particular texts, graphics, images, designs, and software — is protected by copyright and, unless otherwise indicated, is the property of Robin Maly – Maly Development.
(2) Any use, reproduction, editing, or distribution of this content beyond the legally permitted use requires the prior express written consent of Maly Development.
(3) Trademarks, logos, and other marks of third parties are used solely for descriptive purposes and remain the property of the respective rights holders.
4. User-provided content
(1) Insofar as users can provide content via forms, upload functions, or similar features ("user content"), they warrant that they are entitled to use and distribute this content and that they do not infringe the rights of third parties.
(2) The user indemnifies Maly Development against all third-party claims based on an infringing use of the provided content, including reasonable costs of legal defence.
(3) Maly Development is entitled to block or delete user content that violates these terms of use or applicable law at any time.
5. Prohibited content and conduct
In particular, it is prohibited to transmit content via the website that:
- infringes the rights of third parties (e.g. copyright, trademark, or personality rights),
- violates applicable law or incites legal violations,
- is fraudulent, misleading, or deceptive,
- is defamatory, obscene, pornographic, vulgar, or offensive,
- promotes discrimination, racism, hatred, harassment, or violence,
- circumvents security mechanisms of the website or causes technical disruptions.
6. Disclaimer for website content
(1) The content of this website was created with the greatest care. However, no guarantee is given for the accuracy, completeness, and timeliness of the content.
(2) Maly Development is liable for damages arising from the use or non-use of the website only in accordance with Section 7 (limitation of liability).
(3) This website may contain links to external third-party websites over whose content Maly Development has no influence. No guarantee is assumed for this external content; the respective provider or operator of the pages is responsible. Upon becoming aware of legal violations, the relevant links will be removed immediately.
7. Limitation of liability
(1) Maly Development is liable for damages — regardless of the legal basis — only in the event of:
- intent or gross negligence,
- injury to life, body, or health,
- breach of essential contractual obligations (cardinal obligations) whose fulfilment makes the proper use of the website possible in the first place and on whose compliance the user may regularly rely.
(2) In the event of a slightly negligent breach of cardinal obligations, liability is limited to the typically foreseeable damage.
(3) Any further liability, in particular for indirect damages, lost profits, or data loss, is excluded insofar as legally permissible.
(4) Mandatory statutory liability provisions (e.g. under the German Product Liability Act) remain unaffected.
8. Termination / blocking of access
Maly Development may restrict or discontinue access to the website or to individual functions at any time, in particular for maintenance, security reasons, or in the event of violations of these terms of use. There is no entitlement to the constant availability of the website.
9. Applicable law and place of jurisdiction
(1) The law of the Federal Republic of Germany applies, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
(2) If the user is a merchant, a legal entity under public law, or a special fund under public law, the registered office of Robin Maly is — insofar as legally permissible — the exclusive place of jurisdiction.
(3) Mandatory consumer rights remain unaffected.
10. Cookie notice
According to the current status, our website does not use any cookies that require consent (in particular no tracking, analytics, or marketing cookies). Insofar as technically necessary technologies are used, this is done exclusively to provide the website and its basic functions.
Further information can be found in our privacy policy.
General Terms and Conditions (GTC) for Development Services
Contents
1. Scope
(1) These GTC apply to all contracts between Maly Development and its clients concerning the provision of development, design, consulting, and other IT services (e.g. web and app development), unless expressly agreed otherwise.
(2) The GTC apply exclusively to entrepreneurs within the meaning of § 14 BGB (German Civil Code), legal entities under public law, and special funds under public law.
2. Conclusion of contract
(1) Offers from Maly Development are non-binding unless expressly marked as binding.
(2) A contract is concluded when the client accepts an offer from Maly Development in writing or in text form (e.g. email), or when Maly Development begins performing the service.
3. Scope of services
(1) The type and scope of the services owed result from the respective offer, project contract, specification sheet, or other written service description.
(2) Change and extension requests by the client after conclusion of the contract require a separate agreement and may lead to adjustments of remuneration and deadlines.
(3) Maly Development provides the services under its own responsibility and according to its own technical discretion, taking into account the agreed requirements.
4. Client's duties to cooperate
(1) The client provides all information, content (e.g. texts, images, logos), and access required for carrying out the project in good time, completely, and in a suitable form.
(2) The client is responsible for the rights to the content it supplies and indemnifies Maly Development against all third-party claims in this respect.
(3) If the provision of services is delayed due to missing or late cooperation by the client, agreed deadlines are extended appropriately. Additional expenses incurred may be charged separately.
5. Remuneration and payment terms
(1) The remuneration results from the respective offer (hourly rates, daily rates, or fixed prices). All stated prices are exclusive of statutory value added tax, where applicable.
(2) Unless otherwise agreed, services are billed according to time and effort. Maly Development is entitled to demand reasonable advance or instalment payments.
(3) Unless otherwise stated, invoices are due within 14 days of receipt without deduction. In the event of default in payment, Maly Development is entitled to demand statutory default interest and to withhold further services until payment.
6. Deadlines and delays
(1) Service and completion dates are only binding if they have been expressly agreed as such.
(2) If delays occur due to force majeure, technical disruptions outside the responsibility of Maly Development, or due to cooperation by the client that is not provided or provided late, deadlines shift accordingly. Claims for damages due to such delays are excluded.
7. Acceptance
(1) Insofar as the services have the character of a contract for work (e.g. creation of a website or app), the client is obliged to accept them.
(2) After completion, Maly Development may request acceptance within a reasonable period. Acceptance may not be refused on account of insignificant defects.
(3) A service is deemed accepted after a reasonable period and putting into operation by the client, provided no significant defects are reported.
8. Rights of use
(1) Unless expressly agreed otherwise, Maly Development grants the client, upon full payment, a simple, non-exclusive right of use, unlimited in time and space, to the work results created within the project, insofar as this is necessary for the contractually intended use.
(2) A transfer of the rights of use to third parties or use for purposes other than those contractually agreed requires a separate agreement.
(3) Maly Development remains the author of the works created and is entitled to name the results to a reasonable extent as a reference, unless the client objects for good cause.
9. Warranty
(1) For services governed by contract-for-work law, the statutory warranty rights apply, unless otherwise stipulated below.
(2) The client must inspect services without delay after provision and report recognisable defects without delay.
(3) Maly Development is initially entitled to subsequent performance (defect rectification or replacement). If subsequent performance fails, the client may reduce the price or withdraw from the contract in accordance with statutory provisions.
10. Liability
(1) Maly Development is liable without limitation in the event of intent and gross negligence, as well as for injury to life, body, or health.
(2) In the case of slight negligence, Maly Development is only liable for the breach of essential contractual obligations (cardinal obligations). In this case, liability is limited to the foreseeable damage typical of the contract.
(3) Liability for indirect damages, lost profits, lost savings, and other financial losses is excluded insofar as legally permissible.
(4) Maly Development is liable for the loss of data only insofar as the client has ensured, through suitable and regular data backups, that the data can be restored with reasonable effort.
(5) The limitations of liability do not apply insofar as mandatory statutory provisions stand in the way (e.g. the Product Liability Act).
11. Confidentiality and data protection
(1) Both contracting parties undertake to keep secret confidential information of the other party that becomes known to them within the framework of the contract and to use it only for the contractually agreed purposes.
(2) Maly Development processes personal data exclusively within the framework of statutory provisions (in particular the GDPR) and the respective valid privacy policy.
12. Term and termination
(1) Project contracts end with the provision of the service owed and, where applicable, acceptance.
(2) Continuing obligations (e.g. maintenance or support contracts) may, subject to differing agreements, be terminated with a notice period of 4 weeks to the end of the month.
(3) The right to extraordinary termination for good cause remains unaffected. Good cause exists in particular if one party culpably breaches essential contractual obligations despite a warning.
13. Final provisions
(1) The law of the Federal Republic of Germany applies, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
(2) The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with these GTC is — insofar as legally permissible — the registered office of Maly Development.
(3) Should individual provisions of these GTC be or become invalid, the validity of the remaining provisions remains unaffected.
Last updated: March 2026